Договор монтаж слаботочных систем иждивением заказчика

Договор строительного подряда № ___

г. Москва «___» ___________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Системс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса электромонтажных работ по созданию: Системы контроля загазованности стоянки, Системы оповещения людей о пожареиВнутренних сетей видеонаблюдения при строительстве индивидуального монолитного 12-15 этажного 5-ти секционного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу:___________________________________________________, с выполнением комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ попроектам ОАО «_________________»: №10-2145-КЗ 2011 г. (контроль загазованности стоянки), №10-2145-РТ1 2010 г. (система оповещения людей о пожаре), №10-2145-СС4 2011 г. (внутренние сети видеонаблюдения) в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией. Указанные работы выполняются в соответствии с настоящим Договором, проектной документацией и локальными сметными расчётами (Приложения №1, 2 и 3 к настоящему Договору).

1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке.

Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе своевременно восполнять недостающие материалы и оборудование, принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Договора и проектно-сметной документацией.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с локальными сметными расчетами (приложения № 1, 2, 3 к настоящему Договору) и составляет 3 642 577 (Три миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 69 копеек, включая НДС 555 647 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 40 копеек. Стоимость работ по Договору является твердой.

2.2. Оплата работ по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в сроки, установленные Графиком финансирования работ (Приложение № 5 к настоящему Договору), путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Окончательная оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика.

2.4. С возникновением изменений законодательства РФ, введением/исключением или повышением/понижением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу государственных органов, Стороны осуществляют соответствующее повышение/понижение стоимости работ по Договору путем оформления дополнительных соглашений.

2.5. По обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, Подрядчик должен в трехдневный срок уведомить Заказчика и согласовать с ним необходимость их выполнения. В случае согласования Заказчиком дополнительных объемов работ Стороны подписывают дополнительное соглашение, регламентирующее существенные условия выполнения.

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ.

3.1. Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные Актами по унифицированной форме № КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

3.2. Приемка работ осуществляется поэтапно, в соответствии с графиками производства работ и финансирования (Приложения №4 и 5 к настоящему договору). Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:

3.3.1. Подрядчик за 3 (Три) рабочих дня до представления форм № КС-2, № КС-3 в бухгалтерию Заказчика обязан известить назначенного представителя Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (формы №№ КС-2, КС-3,), а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями Заказчика. Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место и либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №№ КС-2, КС-3), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

3.3.2. Если представитель Подрядчика не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок (приложение № 4 к настоящему Договору).Если представитель Заказчика не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются выполненными в срок (приложение № 4 к настоящему Договору) .

3.3.3. После подписания Заказчиком акта КС-2, Подрядчик выписывает счёт на оплату выполненных работ, с учётом погашения аванса, а Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней производит оплату выполненных работ.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Порядок взаимодействия Сторон при выявлении Заказчиком недостатков в выполненных работах по Договору в целом/по отдельному этапу:

3.5.1. Заказчик, обнаруживший после приемки результата работы по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ недостатки, обязан известить об этом представителя Подрядчика в разумный срок по их обнаружении, направив официальное письменное уведомление, содержащее перечень недостатков принятых работ/этапа работ, потребовав от Подрядчика их устранения. Подрядчик обязан представить официальный письменный ответ на уведомление Заказчика.

3.5.2. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Подрядчика о недостатках лишает Заказчика права ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков.

3.6. Датой окончания работ по Договору и сдачи результата работ Заказчику является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки всехработ по Договору в соответствии с п. 3.9. Договора.

3.7. Заказчик созывает комиссию по приемке результата работ, обеспечивает участие в ней всех заинтересованных организаций.

3.8. При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов сдачи-приемки всех работ по Договору, Актов сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

3.9.Датой начала работ является дата зачисления аванса в размере 10% от стоимости работ по настоящему Договору на расчетный счет Подрядчика.

3.10.На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ, как отдельных этапов, так и всего комплекса работ в целом является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.11. С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, несет Заказчик.

4. Обязательства Подрядчика.

4.1. Собственными и/или привлеченными силами выполнить работы на условиях настоящего Договора.

4.2. Устранять за свой счет в течение 10 дней, если иной срок не согласован Сторонами, по требованию Заказчика:

- отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ;

- дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ.

4.3. Расходы Подрядчика по оплате счетов согласующих организаций не включены в стоимость работ, указанную в п.2.1. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам на основании предоставленных Подрядчиком финансовых документов с приложением копий первичных документов, оплату по которым осуществил Подрядчик.

4.4. Представлять Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме №№ КС-2 и КС-3 в бухгалтерию Заказчика не позднее 25 числа месяца отчетного этапа.

4.5. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования.

4.6. Подрядчик обязан назначить (письменно уведомив об этом Заказчика) своего представителя, осуществляющего надзор и контроль за ходом выполнения работ, а также за их соответствие требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, действующему Российскому законодательству и локальным нормативным актам Заказчика. Представитель Подрядчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации настоящего Договора. Заказчик обязан за 2 (два) дня уведомить Подрядчика о необходимости участия в совещании уполномоченного представителя Подрядчика.

4.7. После окончания выполнения работ возвратить Заказчику всю документацию, полученную им в соответствии с настоящим Договором.

4.8. Подрядчик ыполняет в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и Приложениях к нему.Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности, непредоставление материала или оборудования, а также необеспечение доступа к помещению препятствует исполнению договора Подрядчиком.

4.9. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подп. 4.8., вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

5. Права и обязательства Заказчика.

5.1. Заказчик обязан назначить (письменно уведомив об этом Подрядчика) своего представителя, осуществляющего надзор и контроль за ходом выполнения работ, а также за их соответствие требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, действующему Российскому законодательству и локальным нормативным актам Заказчика. Представитель Заказчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов и с помощью своего оборудования.

5.2. Заказчик обязан поставить материалы и оборудование в течение двух дней после заключения настоящего договора.

5.3. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за два дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Все поставляемые материалы и оборудование должны передаваться представителю подрядчика (заказчика) по ведомости (Приложение 6 к настоящему Договору).

5.4. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

5.5. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

5.6. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ.

5.7. Заказчик обеспечивает охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала строительства и до даты подписания акта в соответствии с п.3.9. настоящего Договора.

5.8. Заказчик осуществляет присоединение необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

5.9. В случае выявления нарушений в процессе строительства Заказчик оплачивает за свой счет все штрафы, налагаемые контролирующими организациями.

7. Производство работ.

7.1. Представительство:

7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих уполномоченных представителей на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора. Представитель Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и конструкций условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформлять акты выполнения работ, в том числе скрытые работы и окончательный акт сдачи-приемки работ, а также будет представлять интересы Заказчика при разрешении с Подрядчиком возникающих в ходе работ вопросов.

7.1.2. До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий и порядка их оповещения.

7.2. Качество работ:

7.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, предоставляемых им для выполнения работ, будет соответствовать требованиям действующего законодательства, условиям Договора, проектной документации, а так же СНиП, ГОСТам и иным подобным правилам.

7.3. Изменения в объеме работ:

7.3.1. Подрядчик не вправе без соответствующего письменного одобрения Заказчика, а также без внесения соответствующих изменений и их утверждения Заказчиком, отходить от утвержденной Заказчиком проектной документации.

8. Расчеты и платежи.

8.1. Заказчик перечисляет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора на счет Подрядчика аванс в размере 10% от стоимости работ в сумме 364 257 (Триста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 77 коп. на основании выставленного Подрядчиком счета.

8.2. Все остальные расчеты производятся за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных представителями обеих Сторон, в течение десяти банковских дней, после подписания указанных форм КС-2 и КС-3 и предъявления Субподрядчиком счета.

8.3. Выплаченный Подрядчику аванс погашается при ежемесячных расчётах пропорционально стоимости выполненных работ.

8.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 банковских дней после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке или Акта сверки выполненных и оплаченных работ.

4.7. В случае наступления обстоятельств, оговоренных в п.10. настоящего Договора, после подписания Акта сверки выполненных и оплаченных работ, Заказчик предъявляет Подрядчику счет на погашение неотработанной части аванса.

9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного периода.

9.2. Гарантийный период на все выполненные работы составляет двенадцать месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с п.3.9. настоящего Договора.

10. Ответственность Сторон.

10.1. За несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ этапа по настоящему Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

10.2. Подрядчик за нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки.

10.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования

несет предоставившая их сторона.

10.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон в частности относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком, а также последствия этих обстоятельств, и если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств письменно известить другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данныео возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона также без промедления, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента прекращения их действия.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

11.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры для выработки совместного решения. Если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением другой Стороны.

12. Порядок изменения и расторжения Договора.

12.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

13. Конфиденциальность.

13.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

13.2. Требования п. 12.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

13.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 12 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

14. Прочие условия.

14.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

14.2. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с Договором, передаются по почтой по указанным в статье 15 Договора адресам Сторон.

14.3. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются сторонами путем переговоров, при этом для требований Подрядчика устанавливается обязанность соблюдения претензионного порядка спора со сроком ответа Заказчика на претензию – 20 (двадцать) дней.

14.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или в Арбитражном суде Московской области. Выбор суда из перечисленных осуществляется истцом при подаче искового заявления и не требует дополнительного согласования с ответчиком.

14.5. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом в пятидневный срок друг другу в письменной форме.

14.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

14.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1: Локальный сметный расчёт №10-2145-КЗ 2011 г. (контроль загазованности стоянки);

- приложение № 2: Локальный сметный расчёт №10-2145-РТ1 2010 г. (система оповещения людей о пожаре);

- приложение № 3: Локальный сметный расчёт №10-2145-СС4 2011 г. (внутренние сети видеонаблюдения);

- приложение № 4: График производства работ;

- приложение № 5: График финансирования работ.

- приложение № 6: Ведомость передачи оборудования в монтаж.

14.8. В целях надлежащего оформления исполнения договора в части СМР Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, в том числе КС-2, КС-3. Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика.

15. Срок действия договора.

15.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

15.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 40 банковских дней;

- остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 банковских дней.

15.3. Сторона, решившая отказаться от исполнения настоящего Договора, должна направить письменное уведомление о намерении отказаться от исполнения настоящего Договора другой Стороне с указанием причин и даты расторжения Договора не позднее, чем за 7 дней до предполагаемого дня отказа от исполнения настоящего Договора. С момента получения указанного уведомления Договор считается расторгнутым.

15.4. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным в п.15.2.-15.3., Стороны составляют Акт сверки выполненных и оплаченных работ и проводят взаиморасчеты в течение 15 дней после расторжения Договора.

12.7. Если стоимость выполненных работ меньше суммы оплаченной Подрядчику (с учетом выплаченного аванса), Подрядчик возвращает Заказчику неотработанный аванс.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Реквизиты и подписи сторон:

Общество с ограниченной ответственностью «__________»
Место нахождения ООО«________»
Расчетный счет
ИНН/КПП

Общество с ограниченной ответственностью «__________»
Место нахождения ООО «________»
Расчетный счет
ИНН/КПП

От ООО «____________»

Директор _________________ / ______________ /

м.п.

От ООО «________________»

Директор _________________ / ______________ /

м.п.

		Приложение № 1 к договору № _____ от ________________
"СОГЛАСОВАНО"	"УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик: ООО «________», ___________________, Директор ООО "___________" ________________________ / __________ /	Заказчик: ООО "____________" __________________ Директор ООО "____________" ___________________ / ____________ /
"_____"________________2013 г.	"_____"________________2013 г.

Объект: __________________________________________________________________

СМЕТА № 10-2145-КЗ

Контроль загазованности стоянки

Сметная стоимость 821211.89 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость 125269.61 руб.

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед. расценки	Ед. изм	Количество	Цена, руб. /с индекс.	Стоимость, руб. /с индекс.
	Раздел 1. Монтаж оборудования
1	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей *117.7(1+800.85/100+600.8/100)18.72+0.313.54+12.528.08* (индекс 05652МОНТ Аппараты приемные: 10-08-001-02)	ФЕРм 10-08-001-02	1 шт.	5	267.06 4861.48	1335.31 24307.41
2	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении *55.41(1+800.85/100+600.8/100)18.72+0.253.54+4.448.21* (индекс 05674МОНТ Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: 10-08-003-05)	ФЕРм 10-08-003-05	1 шт.	64	124.38 2277.85	7960.04 145782.52
3	Коробка кабельная соединительная или разветвительная *34.12(1+920.85/100+650.8/100)18.72+7.954.41 (индекс 04802МОНТ Аппаратура настенного типа: 10-04-066-04)**	ФЕРм 10-04-066-04	1 шт.	48	86.49 1505.41	4151.72 72259.57
4	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм *23.51(1+95/100+65/100)+146.57+7.23+9.92(95/100+65/100)*	ФЕРм 08-03-573-02	1 шт.	3	230.8	692.39
5	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (КУН-4; КУП; КЦП; КИР-8) *(295.8(1+800.85/100+600.8/100)+5.92)18.72* (индекс 05518МОНТ Настройка синхронных цифровых систем передачи: 10-06-068-16)	ФЕРм 10-06-068-16	1 сетевой элемент	5	644.85 12071.55	3224.24 60357.77
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)						303399.66
	Раздел 2. Монтажные работы
6	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *223.72(1+950.85/100+650.8/100)18.72+58.554.53+1456.833.12+1.49(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03083МОНТ Трубы винипластовые по установленным конструкциям: 08-02-409-01)	ФЕРм 08-02-409-01	100 м	8.24	2038.07 14595.23	16793.67 120264.68
7	Короба пластмассовые шириной до 40 мм *154.92(1+950.85/100+650.8/100)18.72+31.23.11+51.534.58+0.12(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 02992МОНТ Короба пластмассовые: 08-02-390-01)	ФЕРм 08-02-390-01	100 м	7	443.47 7086.01	3104.26 49602.07
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *52.73(1+950.85/100+650.8/100)18.72+2.425.35+202.726.02+0.14(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03101МОНТ Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: 08-02-412-01)	ФЕРм 08-02-412-01	100 м	8.24	328.05 3534.29	2703.17 29122.54
9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *21.53(1+950.85/100+650.8/100)18.72+2.425.35+184.686.34+0.14(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03109МОНТ Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: 08-02-412-09)	ФЕРм 08-02-412-09	100 м	8.24	237.4 2125.38	1956.15 17513.1
10	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 *44.18(1+950.85/100+650.8/100)18.72+7.265.35+56.034.7+0.41(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03026МОНТ Провода в коробах: 08-02-399-02)	ФЕРм 08-02-399-02	100 м	22.92	166.66 2237.33	3819.92 51279.58
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)						267781.97
	Раздел 3. Пусконаладочные работы
11	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) 40 *3559.18(1+650.85/100+400.8/100)18.72* (индекс 1ПНР ПНР - все сборники)	ФЕРп 02-01-001-07	1 система	1	6664.56 124760.65	6664.56 124760.65
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)						124760.65
		ИТОГО (прямые затраты) по смете				52405.43 695942.28
Налог на добавленную стоимость 18%						125269.61
				ИТОГО		821211.89

(Восемьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать руб. 89 коп.)

Составила: инженер-сметчик _____________________ /______________/

Проверил: гл. инженер _____________________ / ______________/

		Приложение № 2 к договору № _____ от ________________
"СОГЛАСОВАНО"	"УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик: ООО «________», ___________________, Директор ООО "__________" ________________________ / __________ /	Заказчик: ООО "____________" __________________ Директор ООО "____________" ___________________ / ____________ /
"_____"________________2013 г.	"_____"________________2013 г.

Объект: __________________________________________________________________

СМЕТА №10-2145-РТ1

Система оповещения людей о пожаре

Сметная стоимость 1133057.35 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость 172839.26 руб.

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед. расценки	Ед. изм	Количество	Цена, руб. /с индекс.	Стоимость, руб. /с индекс.
	Раздел 1. Монтаж оборудования
1	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20 *48.1(1+920.85/100+650.8/100)18.72+4.467.94 (индекс 04896МОНТ Абонентское и другое оборудование: 10-04-101-11)**	ФЕРм 10-04-101-11	1 шт.	48	115.19 2108.21	5528.94 101193.93
2	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэз): съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэз), масса до 5 кг *8.9(1+920.85/100+650.8/100)18.72+0.875.86+0.1818.72* (индекс 05806МОНТ Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ): 11-04-008-01)	ФЕРм 11-04-008-01	1 шт.	12	21.54 392	258.45 4703.99
3	Коробка кабельная соединительная или разветвительная *34.12(1+920.85/100+650.8/100)18.72+7.954.41 (индекс 04802МОНТ Аппаратура настенного типа: 10-04-066-04)**	ФЕРм 10-04-066-04	1 шт.	99	86.49 1505.41	8562.93 149035.36
4	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (КУН-4; КУП; КЦП; КИР-8) *(295.8(1+800.85/100+600.8/100)+5.92)18.72* (индекс 05518МОНТ Настройка синхронных цифровых систем передачи: 10-06-068-16)	ФЕРм 10-06-068-16	1 сетевой элемент	5	644.85 12071.55	3224.24 60357.77
5	Шкаф коммутаторов *2535.75(1+920.85/100+650.8/100)18.72+4.55.62+106.7912.58+0.5(920.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 04809МОНТ Аппаратура цветного телевидения: 10-04-067-04)	ФЕРм 10-04-067-04	1 шт.	1	5949.24 110655.09	5949.24 110655.09
6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания *112.01(1+800.85/100+600.8/100)18.72+39.65.62+48.324.65+4.43(800.85/100+600.8/100)18.72* (индекс 04348МОНТ Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи): 10-02-016-06)	ФЕРм 10-02-016-06	1 шт.	2	335 5072.59	670 10145.17
7	Громкоговоритель *37.19(1+800.85/100+600.8/100)18.72+26.843.65 (индекс 13791МОНТ Громкоговорители: 31-01-014-02)**	ФЕРм 31-01-014-02	1 шт.	101	107.17 1601.75	10824.21 161776.86
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)						597868.17
	Раздел 2. Монтажные работы
8	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *223.72(1+950.85/100+650.8/100)18.72+58.554.53+1456.833.12+1.49(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03083МОНТ Трубы винипластовые по установленным конструкциям: 08-02-409-01)	ФЕРм 08-02-409-01	100 м	13.1	2038.07 14595.23	26698.67 191197.49
9	Короба пластмассовые шириной до 40 мм *154.92(1+950.85/100+650.8/100)18.72+31.23.11+51.534.58+0.12(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 02992МОНТ Короба пластмассовые: 08-02-390-01)	ФЕРм 08-02-390-01	100 м	0.15	443.47 7086.01	66.52 1062.9
10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *52.73(1+950.85/100+650.8/100)18.72+2.425.35+202.726.02+0.14(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03101МОНТ Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: 08-02-412-01)	ФЕРм 08-02-412-01	100 м	13.1	328.05 3534.29	4297.52 46299.18
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *21.53(1+950.85/100+650.8/100)18.72+2.425.35+184.686.34+0.14(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03109МОНТ Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: 08-02-412-09)	ФЕРм 08-02-412-09	100 м	5.5	237.4 2125.38	1305.68 11689.57
12	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 *44.18(1+950.85/100+650.8/100)18.72+7.265.35+56.034.7+0.41(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03026МОНТ Провода в коробах: 08-02-399-02)	ФЕРм 08-02-399-02	100 м	0.15	166.66 2237.33	25 335.6
13	Трубные проводки из водогазопроводных труб: трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях разъемных, диаметр условного прохода 25 мм *4261.66(1+800.85/100+600.8/100)18.72+20125.555.4+8924.882.28+2454.42(800.85/100+600.8/100)18.72* (индекс 07380МОНТ Трубные проводки из водогазопроводных труб: 12-07-001-01)	ФЕРм 12-07-001-01	1000 м	0.005	41102.74 354645.99	205.51 1773.23
14	Трубные проводки из водогазопроводных труб: трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях разъемных, диаметр условного прохода 50 мм *5752.76(1+800.85/100+600.8/100)18.72+27198.055.56+9623.442.36+3755.35(800.85/100+600.8/100)18.72* (индекс 07381МОНТ Трубные проводки из водогазопроводных труб: 12-07-001-02)	ФЕРм 12-07-001-02	1000 м	0.095	53603.66 488094.65	5092.35 46368.99
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)						298726.96
	Раздел 3. Пусконаладочные работы
15	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) 20 *1815.04(1+650.85/100+400.8/100)18.72* (индекс 1ПНР ПНР - все сборники)	ФЕРп 02-01-001-05	1 система	1	3398.66 63622.96	3398.66 63622.96
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)						63622.96
		ИТОГО (прямые затраты) по смете				960218.09
Налог на добавленную стоимость 18%						172839.26
				ИТОГО		1133057.35

(Один миллион сто тридцать три тысячи пятьдесят семь руб. 35 коп.)

Составила: инженер-сметчик _____________________ /______________/

Проверил: гл. инженер _____________________ / ______________/

		Приложение № 3 к договору № _____ от ________________
"СОГЛАСОВАНО"	"УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик: ООО «________», ___________________, Директор ООО "__________" ________________________ / __________ /	Заказчик: ООО "____________" __________________ Директор ООО "____________" ___________________ / ____________ /
"_____"________________2013 г.	"_____"________________2013 г.

Объект: __________________________________________________________________

СМЕТА №10-2145-СС4

Монтаж внутренней сети видеонаблюдения

Сметная стоимость 1688308.45 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость 257538.58 руб.

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед. расценки	Ед. изм	Количество	Цена, руб. /с индекс.	Стоимость, руб. /с индекс.
	Раздел 1. Монтажные работы
1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *63.36(1+950.85/100+650.8/100)18.72+4.845.35+205.986+0.27(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03102МОНТ Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: 08-02-412-02)	ФЕРм 08-02-412-02	100 м	7	358.65 4029.13	2510.54 28203.91
2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *21.53(1+950.85/100+650.8/100)18.72+2.425.35+184.686.34+0.14(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03109МОНТ Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: 08-02-412-09)	ФЕРм 08-02-412-09	100 м	7	237.4 2125.38	1661.78 14877.64
3	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм *326.18(1+950.85/100+650.8/100)18.72+207.454.41+2551.383.76+2.97(950.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 03094МОНТ Рукава металлические и вводы гибкие: 08-02-411-01)	ФЕРм 08-02-411-01	100 м	7	3521.96 24793.77	24653.7 173556.42
4	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию *1.95(1+800.85/100+600.8/100)18.72+11.73.6 (индекс 05686МОНТ Провода при открытой проводке для систем ОПС: 10-08-005-04)**	ФЕРм 10-08-005-04	1 м линии	3358	15.91 120.97	53432.5 406212.69
	Оборудование
5	Устройство видеоконтрольное (Монитор) *24.18(1+920.85/100+650.8/100)18.72+0.95.86+0.484.59+0.1(920.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 00001КРЕМ Разработка грунта внутри здания: 51-1-1)	ФЕРм 10-04-067-23	1 шт.	2	57.17 1051.91	114.35 2103.83
6	Пульт видеоинженера (ПК из комплекта Интелект видео") *524.29(1+920.85/100+650.8/100)18.72+4.55.62+224.15.32+0.5(920.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 04820МОНТ Аппаратура цветного телевидения: 10-04-067-15)	ФЕРм 10-04-067-15	1 шт.	2	1436.17 23823.15	2872.33 47646.3
7	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (Установка ПО Интелект Видео) *(473.28(1+800.85/100+600.8/100)+9.47)18.72* (индекс 05517МОНТ Настройка синхронных цифровых систем передачи: 10-06-068-15)	ФЕРм 10-06-068-15	1 шт.	2	1031.75 19314.45	2063.51 38628.9
8	Камера телевизионная передающая *241.76(1+920.85/100+650.8/100)18.72+2.75.62+55.988.12+0.3(920.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 04827МОНТ Аппаратура цветного телевидения: 10-04-067-22)	ФЕРм 10-04-067-22	1 шт.	24	615.6 10895.31	14774.45 261487.53
9	Шкаф коммутаторов *2535.75(1+920.85/100+650.8/100)18.72+4.55.62+106.7912.58+0.5(920.85/100+650.8/100)18.72* (индекс 04809МОНТ Аппаратура цветного телевидения: 10-04-067-04)	ФЕРм 10-04-067-04	1 шт.	1	5949.24 110655.09	5949.24 110655.09
10	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания *112.01(1+800.85/100+600.8/100)18.72+39.65.62+48.324.65+4.43(800.85/100+600.8/100)18.72* (индекс 04348МОНТ Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи): 10-02-016-06)	ФЕРм 10-02-016-06	1 шт.	2	335 5072.59	670 10145.17
11	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 *19.82(1+950.85/100+650.8/100)18.72+20.653.24 (индекс 02504МОНТ Аккумуляторы кислотные стационарные: 08-01-121-01)**	ФЕРм 08-01-121-01	1 шт.	4	66.78 930.48	267.12 3721.92
12	Разделка и включение кабеля или провода однопарного высокочастотного или низкочастотного экранированного *(49.06(1+800.85/100+600.8/100)+0.98)18.72* (индекс 04294МОНТ Разделка и включение кабелей и проводов: 10-01-051-33)	ФЕРм 10-01-051-33	10 концов кабеля	7.1	106.95 2002.1	759.34 14214.89
13	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания *4274.31(1+800.85/100+600.8/100)18.72+5321.285.42+85.4918.72+556.8(800.85/100+600.8/100)18.72* (индекс 05519МОНТ Настройка синхронных цифровых систем передачи: 10-06-068-17)	ФЕРм 10-06-068-17	1 объект	1	15285.17 215365.31	15285.17 215365.31
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)						1326819.6
	Раздел 2. Пуско-наладочные работы
14	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) 20 *2486.06(1+650.85/100+400.8/100)18.72* (индекс 1ПНР ПНР - все сборники)	ФЕРп 02-01-002-05	1 система	1	4655.15 87144.36	4655.15 87144.36
15	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 *119.86(1+650.85/100+400.8/100)18.72* (индекс 1ПНР ПНР - все сборники)	ФЕРп 02-01-002-06	1 канал	4	224.44 4201.48	897.75 16805.91
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)						103950.27
		ИТОГО (прямые затраты) по смете				1430769.87
Налог на добавленную стоимость 18%						257538.58
				ИТОГО		1688308.45

(Один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста восемь руб. 45 коп.)

Составила: инженер-сметчик _____________________ /______________/

Проверил: гл. инженер _____________________ / ______________/

Приложение № 4

к договору № _____

от ________________

График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Объём работ на период
№ п/п	Наименование работ	август 2013 г.	сентябрь 2013 г.	октябрь 2013 г.
1	1	3	4	5
1	По проекту №10-2145-КЗ 2011 г. (контроль загазованности стоянки)
2	По проекту №10-2145-РТ1 2010 г. (система оповещения людей о пожаре)
3	По проекту №10-2145-СС4 2011 г. (внутренние сети видеонаблюдения)
Оплата ведётся за фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отраженные Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

От ООО «____________»

Директор _________________ / ______________ /

м.п.

От ООО «________________»

Директор _________________ / ______________ /

м.п.

Приложение № 5

к договору № _____

от ________________

	График финансирования работ

№ п/п	Наименоваие работ	Финансирование работ по Договору строительного подряда от ______ № ___			Всего по договору
№ п/п	Наименоваие работ	август 2013 г.	сентябрь 2013 г.	октябрь 2013 г.
1	1	3	4	5	…
1	Локальный сметный расчёт №10-2145-КЗ 2011 г. (контроль загазованности стоянки)
2	Локальный сметный расчёт №10-2145-РТ1 2010 г. (система оповещения людей о пожаре)
3	Локальный сметный расчёт №10-2145-СС4 2011 г. (внутренние сети видеонаблюдения)
	Всего:
Оплата ведётся за фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отраженные Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с локальными сметными расчетами (приложения № 1, 2, 3 к настоящему Договору) и составляет 3 642 577 (Три миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 69 копеек, включая НДС 555 647 (Пятьдесят пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 40 копеек. Стоимость работ по Договору является твердой.

От ООО «____________»

Директор _________________ / ______________ /

м.п.

От ООО «________________»

Директор _________________ / ______________ /

м.п.

Приложение № 6 к договору

от «___»_______________20___г.№ _________

ОБРАЗЕЦ

ВЕДОМОСТЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО В МОНТАЖ

№

п/п

Наименование электрооборудования, комплекта

Тип, марка

Заводской номер или маркировка

Кол-во

Примечание

Принял представитель
ООО «Системс» ________________ __________________ _____________________

должность

подпись

расшифровка подписи

Передал представитель

ООО Скат-ТВ» ____________________ _________________ ___________________

должность

подпись

расшифровка подписи

От ООО «____________»

Директор _________________ / ______________ /

м.п.

От ООО «________________»

Директор _________________ / ______________ /

м.п.

ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ТЕКСТА ДОГОВОРА:

Договор монтаж слаботочных систем иждивением заказчика.docx

Договор монтаж слаботочных систем иждивением заказчика

Договор строительного подряда № ___

Рассылка