Видеонаблюдение для подъезда

ДОГОВОР № 2

г. Москва                                                                                                   «10»  июня  201Х г.

Гр.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и ООО «Системс» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лицеХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,  действующего на основании доверенности Х№1 от ХХ апреля ХХХХ года,  с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (прил. №1) по адресу: Московская обл., г.ХХХХХХХХХХХХХ.

Комплектность системы определена приложением №1 к настоящему договору.

1.3. Работы  выполняется  иждивением   Подрядчика   -   из   его материалов, его силами и средствами.

1.4. Заказчик обязуется в  соответствии с условиями настоящего Договора принять у Исполнителя результаты работы и уплатить обусловленную цену за выполненные работы.

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И Сроки ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

2.2. Исполнитель приступает  к выполнению работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, после уплаты Заказчиком соответствующей суммы авансового платежа.

2.3. в случае нарушения сроков оплаты, сроки выполнения работ подлежат переносу пропорционально сроку задержки оплаты при условии, что такая задержка не превысит 10 рабочих дней. В случае если задержка оплаты превысит 10 рабочих дней, Стороны должны будут провести встречу с целью достижения соглашения о порядке дальнейших действий.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Договора является договорной и определяется как  сумма стоимости материалов, оборудования и работ  (Приложение №1 – калькуляция) и составляет  ХХ ХХХ(ХХХХХХХХХХ  ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ) рублей ХХ коп.

3.2.  Заказчик перечисляет Исполнителю предварительную оплату (аванс) в размере 100% стоимости оборудования и стоимости транспортних расходов, что составляет   ХХ ХХХ (ХХХХХХХ  ХХХХХ  ХХХХХХ) руб. ХХ коп. Указанный в настоящем пункте авансовый платеж Заказчик осуществляет в 2-х дневный  срок с момента подписания договора. Стоимость оборудования, а также монтажных работ указана Приложении №1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Окончательный расчет производится  на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ, подписанных Сторонами.

3.4. Оплату по настоящему Договору Заказчик осуществляет в рублях.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  Исполнитель обязуется:

      4.1.1. Выполнить все работы, в объемах и в сроки,  предусмотренные Договором и Приложениями к нему в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями, сдать результаты работы  Заказчику.

      4.1.2.  Для осуществления работ поставить на объект все необходимые материалы, оборудование, оснастку и пр., отвечающие требованиям ГОСТ и имеющие соответствующие действующие сертификаты, паспорта.

      4.1.3. Обеспечить соблюдение при выполнении работ на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и выполнению предпи­саний инспектирующих органов.

           4.1.4. Исполнитель гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в рабочей документации, государственным стандартам, техническим условиям.

4.2. Заказчик обязуется:

            4.2.2. Принять результаты  работ в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

4.2.3. В случае повреждения или утраты, не по вине Исполнителя, оборудования и аппаратов, законченных монтажом и оформленных актом и ведомостью смонтированного оборудования, поставить испорченные или пропавшие материальные ценности с оплатой их за свой счет или компенсировать фактическую стоимость вновь приобретенных Исполнителем материалов. 

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения общей стоимости настоящего Договора, указанной в статье 3 Договора, обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением правил их выполнения, качеством поставляемых Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность  Исполнителя.

5.3. Заказчик принимает все выполненные Исполнителем работы, предусмотренные настоящим Договором, при условии соответствия их требованиям нормативных документов.
                5.4. Недостатки, выявленные в момент приемки работ или в течение гарантийного срока, оформленные в письменном виде, Исполнитель обязан устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

5.5.  Если в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления Исполнителем для подписания Акта приема-сдачи  результата выполненных работ, Заказчик не подписывает их или  не представляет мотивированные возражения по поводу приемки результатов выполненных работ  и подписания соответствующих документов, работы будут считаться выполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

5.6. Передача прав собственности на смонтированное оборудование осуществляется по Акту приема–передачи предмета договора в эксплуатацию.

6.  ГАРАНТИЯ

6.1. Срок гарантии  на смонтированное Оборудование,  а также на работы по его монтажу составляет 12 месяцев с даты перехода к Заказчику права собственности (п. 5.6.Договора). В случае наличия претензий по качеству Оборудования при обнаружении скрытых дефектов, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя об  обнаруженных дефектах, и вызвать для составления соответствующего акта представителя Исполнителя. Претензии по качеству товара принимаются в течение гарантийного срока, установленного на данное Оборудование. В случае если дефект оборудования является скрытым, и не был вызван неправильной эксплуатацией Оборудования, Покупатель вправе потребовать замены Оборудования, а  Исполнитель   обязан  заменить Оборудование  ненадлежащего качества на Оборудование надлежащего качества, в разумные сроки.

6.2. Гарантия включает обязательство Исполнителя провести ремонт, модификацию или замену Оборудования, признанного неисправным в разумные сроки. Ответственность Исполнителя определена перечисленным выше и не может быть распространена на возмещение  каких-либо убытков Заказчика. Недостатки работ по монтажу оборудования в рамках настоящего Договора также устраняются Исполнителем в течение гарантийного срока, без увеличения стоимости настоящего договора.

Гарантия полностью аннулируется, если Заказчик произвел изменение или ремонт оборудования по собственной инициативе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц без письменного согласия Исполнителя.

7. Разрешение споров между Сторонами

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие Договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или Протоколом, являющимся с момента  подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет  сторона, инициировавшая назначение экспертизы.

7.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, описанном в п.п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом г. Москвы в установленном порядке.

8. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Если выполнение настоящего Договора станет невозможным на какое-то время по любой причине, находящейся вне контроля Заказчика и/или Исполнителя, т.е. если наступят обстоятельства непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, забастовка, война, блокада), Заказчик и/или Исполнитель, в зависимости от того, для кого из них сложились такие обстоятельства, будут освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в течение срока действия таких обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Заказчик и/или Исполнитель обязаны немедленно известить друг друга по телеграфу или телефаксу о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и о прекращении их действия. Это извещение должно быть подтверждено компетентной Торговой Палатой.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 3 месяцев, то представители Заказчика и Исполнителя проконсультируются друг с другом о мерах, которые необходимо предпринять для того, чтобы гарантировать выполнение в будущем Договорных обязательств. Если Стороны решат по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор из-за обстоятельств непреодолимой силы, каждая из Сторон обязуется представить другой Стороне в течение 10 дней после указанного соглашения финансовый баланс, вызванный расторжением.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны законным образом представленными договаривающимися сторонами. Все переговоры, соглашения и переписка, предшествующие заключению настоящего Договора, теряют силу с момента его подписания.

10.3.  Все уведомления и сообщения, по настоящему Договору, должны быть заверены подписью руководителя, либо уполномоченного лица и направляться в письменной форме – заказным письмом или нарочно под расписку.

 Для обеспечения оперативной работы возможен  документооборот по факсимильной связи при условии доставки оригинала документа в течении  двух суток со дня передачи сообщения.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1.  К настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:

- Приложение №1: «Калькуляция №1. Работы по монтажу системы видеонаблюдения».

- Приложение №2: «График производства работ по монтажу системы видеонаблюдения»

юридические Адреса и Банковские реквизиты Сторон

Приложение № 1

К договору №2

От «____» __________201Х г.

Калькуляция стоимости.

Работы по монтажу системы видеонаблюдения.

Приложение № 2

К договору №2

От «____» __________201Х г.

График производства работ

по монтажу системы видеонаблюдения

      Сроки, установленные в настоящем Графике производства работ, отсчитываются с момента исполнения Заказчиком пункта 3.2. Договора.